Задать вопрос юристу

 
Письменно и по существу юрист ответит на каждый вопрос
Cпросить быстрее чем искать в интернете

Подрядчик с одной стороны и заказчик с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем. В соответствии с настоящим договором подрядчик обязуется выполнить работы а заказчик принять и оплатить результат работ.

 

ДОГОВОР ПОДРЯДА №
г. __________
«_ _» ____ _________ г.

Общество с ограниченной ответственностью «________», в лице Генерального директора _____________, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Подрядчик» с одной стороны, и ___ООО”_________”______________________, в дальнейшем именуемый «Заказчик», с другой стороны, а при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1 В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется выполнить работы по подбору, поставке, и монтажу оборудования для турецкой бани (далее по тексту настоящего Договора ‑ «работы») на Объекте Заказчика, расположенном по адресу: ___________________ (далее по тексту настоящего Договора – «Объект»), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.
1.1. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с эскизом (вид с верху), техническим заданием (которые являются неотъемлемыми приложением к настоящему Договору), настоящим Договором, и иными нормами действующего законодательства РФ.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
2.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ «____»______________ г., при условии получения предоплаты и готовности помещения в соответствии с техническим заданием (ПРИЛОЖЕНИЕ №2).
2.2. Подрядчик обязан выполнить работы в течение 45 (_сорок пять) календарных дней с момента начала выполнения работ.
2.3. Особые условия:
__________________________________________________________________________________

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Стоимость настоящего Договора составляет ________ т.рублей.(Без НДС)
3.2. В стоимость работ включена стоимость устанавливаемого оборудования, а также стоимость расходных материалов, монтажных и пуско-наладочных работ.
3.3. В стоимость договора не входят:
_____________________________________________________________________________________________________

Наименование оборудования, его технические характеристики и стоимость единицы оборудования приведены в ПРИЛОЖЕНИИ № 1 к настоящему Договору (смета на материалы).
3.4. Расчеты по настоящему договору осуществляются в 3 этапа:
1 этап - __________ т.рублей до начала производства работ после согласования проектно-сметной документации;
2 этап – _____________ рублей до отделочных работ, но после окончания общестроительных работ;
3 этап - __________________рублей окончательный расчет в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания акта приема-сдачи работ.
3.5 Не возможность проведения Подрядчиком пуско-наладочных работ из-за отсутствия необходимых технических условий по вине Заказчика не является основанием для невыполнения п.3.4 данного раздела. При наступлении данного случая в акте приема-сдачи работ делается отметка о не проведении пуско-наладочных работ и данные работы будут произведены дополнительно на момент готовности технических условий.
3.5. Расчеты по настоящему Договору осуществляются любым способом, не противоречащим действующему законодательству РФ.
3.6. Особые условия:
_______________________________________________________________________________________________________

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Заказчик обязан:
обеспечить доступ на Объект представителей Подрядчика в целях выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором.
обеспечить сохранность оборудования Подрядчика.
обеспечить Подрядчику технические условия для выполнения работ по настоящему Договору указанные в ПРИЛОЖЕНИИ №2.
принять результат работ по акту приема-сдачи не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения устного уведомления Подрядчика об окончании работ.
оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Заказчик имеет право:
требовать выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
требовать устранения недостатков, выявленных после приемки работ.
до принятия результата работ требовать проведения инструктажа лиц, ответственных за эксплуатацию оборудования.
требовать от Подрядчика в ходе приема-сдачи предоставления письменной инструкции о порядке эксплуатации оборудования, установленного Подрядчиком при производстве работ.
Написать в акте приема-сдачи работ мотивированный отказ о приеме результата работ и требовать от Подрядчика устранения недостатков.
4.3. Подрядчик обязан:
осуществить выполнение работ в строгом соответствии с условиями настоящего Договора.
согласовывать с Заказчиком все отклонения от проектно-сметной документации
строго соблюдать сроки, установленные настоящим Договором.
произвести регулировку и тестирование оборудования после его установки.
по требованию Заказчика предоставлять в адрес Заказчика любую информацию о ходе выполнения работ.
устранить в установленные настоящим Договором сроки, недостатки работ, выявленные как в ходе приемки-сдачи, так и в период действия гарантийного срока на выполненные работы.
при подписании акта приема-сдачи передать Заказчику технические паспорта, гарантийные талоны, технологические схемы, рекомендации по уходу за оборудованием и инструкции по обслуживанию.
4.4. Подрядчик имеет право:
- доставить на объект материал для строительства турецкой бани в большем количестве, чем запланировано по смете с целью более качественного подбора, и вывезти остатки материала.
5. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ.
5.1. Подрядчик обязан устно уведомить Заказчика о дате окончания производства работ на объекте и согласовать с Заказчикам дату и время приема-сдачи работ.
5.2. Заказчик обязан в день приемки-сдачи работ прибыть на объект или направить своих представителей для осуществления приемки работ, прохождения инструктажа по эксплуатации бани и оборудования и подписания акта приема-сдачи работ.
5.3. Акт приема-сдачи работ подписывается Сторонами договора или представителями Сторон по доверенности.
5.4. В момент сдачи приемки работ Подрядчик обязан произвести пуско-наладочные работы, а Заказчик обязан предоставить все технические условия указанные в настоящем договоре для проведения Подрядчиком пуско-наладочных работ. Отсутствие каких-либо из технических условий не является основанием для претензий по несоответствию результатов работ.
5.5. Все претензий по несоответствию результатов работ согласованным в договоре заявляются Заказчиком в момент сдачи-приемки и фиксируются в акте. Отказ от подписания акта рассматривается как несоблюдение договорных обязательств.
6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ.
6.1. На работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается гарантийный срок 12 (Двенадцать) календарных месяцев.
6.2. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ.
6.3. В период действия гарантийного срока Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить все выявленные после подписания акта приема-сдачи работ недостатки, при условии правильной эксплуатации.
6.4. В случае обнаружения в период гарантийного срока недостатков выполненных работ, Заказчик уведомляет Подрядчика с описанием характера выявленных недостатков, Подрядчик обязан их устранить.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. За нарушение сроков выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку 0,10 % от сметной стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости работ указанных в смете на работы (не распространяется если есть пункт 3.6 Раздела 3).
7.2. В случае не завершения работ по вине Заказчика в сроки, предусмотренные договором, и несвоевременное выполнение пункта 3.4 Раздела 3, Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку 0,10 % от сметной стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости работ указанных в смете на работы.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Настоящий Договор составлен на 3 (трех) листах, в двух идентичных, подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны представителями Сторон. Если в ходе выполнения работ возникнет необходимость проведения дополнительных (не предусмотренных проектной документацией) работ, Подрядчик обязан согласовать такие работы с Заказчиком. Работы.
8.4. Все указанные в настоящем Договоре приложения, акты, эскиз, проектно-сметная документация являются его неотъемлемой частью.
8.5. Споры, которые могут возникнуть при заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить в порядке досудебного разбирательства путем переговоров.
8.6. Споры, разногласия или требования, возникающие из данного договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, нерешенные путем переговоров, подлежат разрешению в судебном порядке в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ по месту нахождения ответчика.
8.7. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью «______________»
ИНН ____________, КПП ____________,
Р/с ________________
в _______________ Филиал ЗАО <<______________>>,г._______, БИК ___________,К/с ________________
Юр.адрес: ______________________
Конт.тел. ____________, _____________

Генеральный директор

М.п.________________________ _____________
От заказчика:
Общество с ограниченной ответственностью
«_______________»
ИНН ___________, КПП ___________,
Р/С ___________________
В «____________», БИК __________, К/С
___________________
Юр.адрес: ______________________

Конт.тел. ____________

Генеральный директор

М.П._______________________________ ____________

 

 

КАК РЕШИТЬ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПРОБЛЕМУ ЗА 3 ШАГА

Заполните форму обратной связи. По возможности подробно простыми словами опишите ваш вопрос. Для письменного ответа укажите обратный адрес вашей электронной почты.

В течении дня юрист ответит вам на почту с разъяснением ситуации и рекомендациями что делать дальше. В окончательных рекомендациях юрист сообщит вам какие документы нужно составить и их получателей.

После получения от нашего юриста списка необходимых документов зайдите на наш бесплатный архив юридических документов и найдите вам нужный. Вставьте персональные данные, почтовые реквизиты, адрес получателя и отправляйте по назначению.

Для получения бесплатного письменного ответа юриста подробно опишите ваш вопрос
 

Заказать звонок!

1111

Юрист бесплатно ответит на все ваши вопросы

social

Заказать Звонок

1111

Юрист бесплатно ответит на все ваши вопросы

Вверх